О проведении запроса котировок цен

НазваниеО проведении запроса котировок цен
Дата конвертации24.02.2013
Размер183.78 Kb.
ТипДокументы
ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВО СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ – ФИЛИАЛ ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»
(ИЗВЕЩЕНИЕ)

о проведении запроса котировок цен

26к-11 от 21.04.2011 г.
Управление Федеральной почтовой связи Республики Карелия – филиал ФГУП «Почта России» извещает о намерении разместить заказ путем запроса котировок на право заключения договора на выполнение работ по устройству пандуса для маломобильных групп населения по адресу: п. Челмужи, ул. Молодежная, 1а, в соответствии с настоящим извещением о проведении запроса котировок (далее – запрос котировок) и приложениями к нему, в том числе, с Техническим заданием и проектом договора.

1.

Заказчик:

Управление Федеральной почтовой связи Республики Карелия – филиал ФГУП «Почта России».

2.

Почтовый адрес, телефон, факс, контактное лицо Заказчика:

185035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Дзержинского, 5.

Тел./факс: 76-99-90; контактное лицо – Игнатович Виктор Алексеевич (каб. заместителя директора).

3.

Адрес электронной почты (e-mail) Заказчика:

ufps@sampo.ru

4.

Источник финансирования заказа:

Средства Управления Федеральной почтовой связи Республики Карелия – филиал ФГУП «Почта России».

5.

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

Выполнение работ по устройству пандуса для маломобильных групп населения в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему запросу котировок), условиями настоящего запроса котировок и проектом договора (Приложение №3 к настоящему запросу котировок).

6.

Место выполнения работ:

Республика Карелия, п.Челмужи, ул. Молодежная, 1а

7.

Срок выполнения работ:

С момента заключения договора до 30.06.2011г.

8.

Максимальная цена договора:

32029 (тридцать две тысячи двадцать девять)рублей (без учета НДС).

9.

Сведения о включенных (невключенных) в цену работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Цена договора включает все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с требованиями договора, в том числе стоимость материалов, стоимость оформления всех сопутствующих договору документов; транспортные расходы; прочие затраты подрядчика (лица, с которым заключен договор); расходы на страхование, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством РФ и/или условиями договора.

10.

Срок и условия оплаты выполнения работ:

Аванс в размере 50% сметной стоимости на основании счета Исполнителя. Окончательный расчет производится безналичным путем после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и предъявления счета-фактуры.

11.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора::

Победитель запроса котировок подписывает и передает Заказчику договор (проект договора – Приложение №3 к настоящему запросу котировок) в течение 5 (пяти) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

12.

Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок, форма котировочной заявки:

Подписанные участником размещения заказа (уполномоченным лицом участника размещения заказа) и скрепленные печатью (для юридических лиц) котировочные заявки (заявки на участие в запросе котировок) подаются по указанному ниже адресу места подачи котировочных заявок (п. 13). Форма котировочной заявки письменная – Приложение №2 к настоящему запросу котировок. Все страницы заявки должны быть подписаны уполномоченным лицом.

13.

Место и время подачи котировочных заявок:

185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 5, каб. № 315 в рабочие дни Заказчика с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 (время московское) (кроме праздничных и выходных дней).

14.

Дата начала срока подачи котировочных заявок:

«21» апреля 2011 г.

15.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«27» апреля 2011 г., 16:00 (время московское)

16.

Приложения, которые являются неотъемлемыми частями настоящего запроса котировок:

Приложение №1 – Техническое задание;

Приложение №2 – Форма заявки на участие в запросе котировок;

Приложение №3 – Проект договора.

Приложение №1

к запросу котировок от 21.04.2011 г. № 26к-11

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На устройство пандуса для маломобильных групп населения

в ОПС Челмужи, ул. Молодежная, 1а.

Наименование объекта: ОПС Челмужи.

Адрес объекта: Республика Карелия,Медвежегорский район, п. Челмужи, ул.Молодежная, 1а.

Собственник объекта: ФГУП «Почта России» на праве хозяйственного ведения.

Заказчик работ: УФПС РК – филиал ФГУП «Почта России».

Техническое задание: Выполнение работ по устройству пандуса для маломобильных групп населения из металлоконструкций с устройством площадки шириной не менее 1,5 м и уклоном пандуса 10%.
Сроки выполнения работ: 2 квартал 2011г.
Условия при подготовке конкурсной документации: наличие допуска СРО на выполнение строительно-монтажных работ, предоставление сметы.

Приложение №2

к запросу котировок от 21.04.2011г. № 26к-11

Форма котировочной заявки

Инструкции по заполнению заявки: необходимо заполнить пропущенные поля, в скобках шрифтом стиля курсив указаны комментарии по заполнению.
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на участие в размещении заказа

Управления Федеральной почтовой связи Республики Карелия – филиал ФГУП «Почта России» согласно запросу котировок от «21» апреля 2011 г. № 26к-11

Дата: _____________ (указать)
Мы, нижеподписавшиеся, направляем настоящую котировочную заявку в Управление Федеральной почтовой связи Республики Карелия – филиал ФГУП «Почта России» для участия в размещении заказа согласно запросу котировок от «21» апреля 2011 г. № 26к-11 на право заключения договора на выполнение работ по устройству пандуса для маломобильных групп населения по адресу: п. Челмужи ул. Молодежная, 1а (далее также – работы) согласно условиям и требованиям запроса котировок, в том числе, Технического задания (Приложение №1 к запросу котировок) и проекта договора (Приложение №3 к запросу котировок).

Мы, нижеподписавшиеся, для участия в запросе котировок сообщаем о себе следующую информацию:

1.

- фирменное наименование юридического лица, ИНН (фамилия, имя, отчество физического лица) участника размещения заказа;

- Сведения об организационно-правовой форме;

- Фактический адрес о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), ФИО, паспортные данные, почтовый адрес (для физического лица;

- Банковские реквизиты участника размещения заказа;

- Информация о контактном лице участника размещения заказа (ФИО, телефон), контактный телефон бухгалтера);

- Реквизиты уведомления о постановке на учет в ИФНС;

- Вид системы налогообложения;

- Лицензирование деятельности;

- Перечень должностных лиц, уполномоченных подписывать счета-фактуры;

- Применение ставки 10% (с приложением документов, подтверждающих право на применение пониженной ставки НДС);

- Применение освобождения от НДС;

(указать сведения или приложить анкету, заверенную руководителем и главным бухгалтером организации-участника, а также печатью организации)


2.

Наименование, характеристика поставляемых товаров

(указать сведения или приложить в виде отдельного документа)

3.

Цена договора с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в т.ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

(указать сведения или приложить в виде отдельного документа)


4.

Выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотариально заверенную копию такой выписки, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения.

( приложить в виде отдельного документа)

5.

Копию Устава

( приложить в виде отдельного документа)

6.

Копию Свидетельства о регистрации юридического лица

( приложить в виде отдельного документа)

7.

Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

( приложить в виде отдельного документа)

8.

Копии лицензий, разрешений, сертификатов и т.п.

( приложить в виде отдельного документа)

Допускается направление вместе с заявкой, вместо вышеперечисленных документов, письма с указанием даты проведения и предмета запроса котировок цен (конкурса), на который был предоставлен полный пакет документов (Полный пакет документов должен быть предоставлен не реже одного раза в квартал).


Мы, нижеподписавшиеся, изучив законодательство РФ, все условия и требования запроса котировок, в том числе, Техническое задание и проект договора, согласны исполнить все условия и требования договора и осуществить выполнение работ в соответствии с требованиями и условиями запроса котировок № 26к-11 от 21.04.2011г.

В случае признания нас победителем в запросе котировок от 21.04.2011г. № 26к-11 или участником размещения заказа, предложившим такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, цену контракта, а также участником размещения заказа, предложение о цене договора которого, содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, и передачи нам права заключить договор, мы обязуемся выполнить работы в соответствии с заключенным договором по предлагаемой нами цене договора ______________________________________________________, без учета НДС.

Цена договора включает все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с требованиями договора, в том числе стоимость материалов, стоимость оформления всех сопутствующих договору документов; транспортные расходы; прочие затраты подрядчика (лица, с которым заключен договор); расходы на страхование, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством РФ и/или условиями договора.

Мы согласны придерживаться положений настоящей котировочной заявки до момента заключения договора.

До подготовки, оформления и подписания официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок будет исполнять роль официального договора между нами.
_______________________________

(должность руководителя или уполномоченного лица участника размещения заказа)

__________________________________ ____________________

(подпись руководителя или уполномоченного лица участника размещения заказа) (фамилия, имя, отчество)
Подпись главного бухгалтера организации – участника размещения заказа

____________________________________ ______________________

(фамилия, имя, отчество)
М.П.
Справочная информация (заполняется по желанию участника размещения заказа):

_____________________________________________________________________________

Приложение №3

к запросу котировок от 21.04.2011г. № 26 к-11

(проект двухстороннего договора)

ДОГОВОР

На производство работ по ремонту объектов недвижимости
г. Петрозаводск «___» ________ 2011 г.
ФГУП «Почта России», в лице Зуева Б.А., директора УФПС Республики Карелия – филиала ФГУП «Почта России», действующего на основании доверенности № 736 от 17.01.2011 г., именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________________ действующего на основании __________________, заключили настоящий договор о следующем:
1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить работы по устройству пандуса для маломобильных групп для собственных производственных нужд Управления федеральной почтовой связи Республика Карелия — филиал ФГУП «Почта России» находящихся по адресу: Республика Карелия п. Челмужи, ул. Молодежная,1а в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) и утвержденной локальной сметой (Приложение № 2) и графиком выполнения работ (Приложение № 3), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы упомянутые в п. 1.1 настоящего договора, собственными и (или) привлеченными силами из своих материалов на собственном оборудовании и своими инструментами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика.

1.3. Все обусловленные настоящим договором работы должны быть закончены к «___» ________________ 2011г. (при отсутствии письменного двустороннего дополнительного соглашения о переносе срока сдачи ремонта объекта) и сданы Заказчику по акту приемки объекта в эксплуатацию после выполнения работ.
2. Стоимость работ и условия платежа

2.1.Стоимость работ по ремонту ________________________________определяется на основании сметы и составляет _________ руб., в том числе НДС ________________ (_______________________________).

2.2. Указанная в п. 2.1 стоимость работ является твердой договорной и изменению не подлежит, кроме случаев выявления необходимости выполнения не учтенных проектом дополнительных объемов работ, согласованных с УФПС Республики Карелия (но не более чем на 10% договорной стоимости).

2.3. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон (оформленным письменно), оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

2.4. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере 50% сметной стоимости по договору на основании счета Подрядчика. Окончательный расчет производится после подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и предъявления счета-фактуры, при этом в Акте сдачи-приемки должна быть предусмотрена строка зачет аванса.

    1. Исключением в увеличении стоимости и сроков выполнения ремонта или одного из этих параметров могут быть форс-мажорные обстоятельства.


3. Ответственность сторон

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством.

3.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику пени в размере не ниже 1/300 действующей в настоящее время ставки рефинансирования ЦБ РФ от сметной стоимости работ за каждый день просрочки, но не более одного месяца.

3.3. При нарушении Заказчиком договорных обязательств он уплачивает Подрядчику пени в размере не ниже 1/300 действующей в настоящее время ставки рефинансирования ЦБ РФ от сметной стоимости работ за каждый день просрочки, но не более одного месяца.

3.4. При неисполнении устранения дефектов Подрядчиком Заказчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере 100% стоимости работ по устранению дефектов плюс штраф за неисполнение.

3.5. Пени и штрафы, указанные в настоящем договоре, начисляются с третьего дня после получения письменной претензии стороной, нарушившей свои обязательства. Момент получения определяется по дате, зафиксированной на втором экземпляре претензии, либо по дате подписания стороной почтового уведомления о вручении.
4. Обязательства Заказчика

4.1. Передаваемая Заказчиком документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

4.2. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику.

4.3. В случае, когда в переданную Подрядчику рабочую документацию Заказчик вносит изменения, он обязан не позднее 5 дней до начала производства работ по измененной документации передать ее Подрядчику. Изменения оформляются дополнительным соглашением.
5. Обязательства Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной статьей 2 настоящего Договора, обязуется:

5.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

5.2. Производить работы в полном соответствии с техническим заданием, сметами, строительными нормами и правилами.

5.3. Поставить на объект необходимые материалы, оборудование, комплектующие изделия, технику.

5.4. Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должны излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.

5.5. Нести всю ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их действий.

5.6. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, во время проведения работ.

5.7. Согласовать с сетевыми и контролирующими организациями порядок ведения работ на объекте, если требуется.

5.8. Вывезти в кротчайший срок со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию завершенного ремонтом объекта за пределы объекта, принадлежащие ему оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, и другое имущество.

5.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего договора.
6. Сроки выполнения работ

6.1. Работы по настоящему договору Подрядчик должен начать производить и завершить в соответствии с согласованным графиком производства работ, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему договору.

6.2. Объект должен быть подготовлен к сдаче Подрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в пункте 1.3 настоящего договора. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения ремонта.
7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. Срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

    1. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик должны обсудить, какие меры надо принять для продолжения или прекращения капитального ремонта.


8. Производство работ

8.1. Подрядчик за два дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

8.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

8.3. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

8.4. Заказчик назначает своего представителя на объекте ремонта, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектной документации.
9. Приемка объекта после завершения ремонта

9.1. Приемка объекта после завершения текущего ремонта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора.

9.2. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки объекта после ремонта два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

9.3. Приемка объекта производится в течение пяти рабочих дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.
10. Гарантии

10.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным сертификатам, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполненных всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

10.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 1 год (если другого срока не установлено в оферте) с момента подписания сторонами акта о приемке объекта после капитального ремонта.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать на объект своего представителя не менее чем за 5 рабочих дней со дня получения извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
11. Арбитраж

Стороны прилагают максимальные усилия для урегулирования возникающих разногласий исключительно путем переговоров. При невозможности устранения разногласий путем переговоров стороны обращаются в Арбитражный суд РК в порядке, установленным законодательством РФ.
12. Расторжение договора

Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего за собой увеличение сроков окончания ремонта более чем на 2 недели;

- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.
13. Особые условия

13.1. Для заключения настоящего договора Подрядчик обязан представить лицензию на право осуществления строительной деятельности и производства ремонтно-строительных работ, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

13.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.

13.3. При выполнении настоящего договора руководствуются нормами законодательства.

13.4. Все указанные в настоящем договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

Настоящий договор составлен в 2 экземплярах (по одному для каждой из сторон).

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по договору.
14. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик:

Юридический адрес: ФГУП «Почта России»

131000 г. Москва, Варшавское шоссе , 37

ИНН 7724261610 / КПП 772401001

Почтовый адрес: Управление

федеральной почтовой связи Республики Карелия –

филиал ФГУП «Почта России»

185035, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 5

тел/факс 76-99-90, бухгалтерия 78-38-81

ИНН 7724261610 КПП 100102001

Р/с 40502810800260000312

К/с: 30101810400000000734

ФБ Петрозаводский филиал ОАО АКБ

«Связь-банк» г. Петрозаводск, БИК 048602734

Код по ОКПО 70900828 Код по ОКВЭД 64.11.

ОГРН 1037724007276


Подрядчик:



______________ / _____________ /

М.П.


______________ / _____________ /

М.П.

Похожие:

О проведении запроса котировок цен iconО проведении запроса котировок на поставку говядины мякоти охлаждённой
Настоящее извещение о проведении запроса котировок является публичной офертой. Заказчик и организатор запроса котировок оставляют...
О проведении запроса котировок цен iconО проведении запроса котировок на поставку рыбы свежемороженой потрошеной
Настоящее извещение о проведении запроса котировок является публичной офертой. Заказчик и организатор запроса котировок оставляют...
О проведении запроса котировок цен iconК извещению о проведении запроса котировок
Изучив извещение о проведении запроса котировок от 17 апреля 2009 г. №119, предлагаем осуществить поставку
О проведении запроса котировок цен iconК извещению о проведении запроса котировок
Изучив извещение о проведении запроса котировок от 06 ноября 2008 г. №157 предлагаем осуществить поставку
О проведении запроса котировок цен iconПриложение 1 к извещению о проведении запроса котировок
В соответствии с характеристиками и объемом, указанными в извещении о проведении запроса котировок, предлагаю (ем) поставить оконные...
О проведении запроса котировок цен iconИзвещение о проведении запроса котировок
«Городская больница №3 г. Тулы» (адрес: 300910 г. Тула, п. Менделеевский, п. 2-ой Западный, ул. Пушкина д. 17, телефон (4872) 31-33-44,...
О проведении запроса котировок цен iconО проведении запроса котировок
З «Детская инфекционная больница №4 г. Тулы» (адрес: 300045 г. Тула, ул. Кауля, д. 3, корп. 4, телефон (4872) 37-05-66, e-mail: dipb4@mail...
О проведении запроса котировок цен iconИзвещение о проведении запроса котировок
Заказчик запроса котировок: Управление здравоохранения, охраны труда и социального партнерства
О проведении запроса котировок цен iconО проведении запроса котировок
Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта,...
О проведении запроса котировок цен iconО проведении запроса котировок
Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта,...